Договор на установку забора из профнастила образец

подряда по установке забора №______

г. Н. Новгород «_____ »___________ 20___ г.

ИП Симонов А. В, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующей на основании свидетельства, с одной стороны, и ______________________________________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Заказчик» паспорт:________№_______________Выдан._____________Кем________________________________________________________________________________________________________,действующего от своего имени, с другой стороны, заключили настоящий договор подряда о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по установке забора из:

профилированного листа _________ м. п. высотой _____м,

сетки «Рабица»___________________м. п. высотой______м.

сетка « Рабица» в секциях___________м. п. высотой.______м.

демонтаж старого забора____________м. п. 150р/м. п——_______________руб.

изготовление и установка ворот________________

изготовление и установка калитки_______________

на территории Заказчика, расположенной по адресу: ____________________________________________________________________________________________

Работы выполняются из материалов Подрядчика.

2. Стоимость работ и порядок оплаты

2.1. Стоимость всех работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет __________________________________________________________________________, (согласно договорной цены).

2.2. Заказчик обязан, со дня подписания настоящего договора оплатить Подрядчику авансовый платеж в размере 50% от стоимости работ, указанной в п.2.1. настоящего договора, что составляет__________________________________________________________________руб.

2.3. Оставшиеся денежные средства Заказчик уплачивает после сдачи-приемки всех выполненных Подрядчиком работ и подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

2.3.1 Подрядчик обязуется начать работы с «______»___________________201___г

2.4. Срок выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору составляет _______ (_____________________________) рабочих дней, со дня начала работ установленным Заказчиком и Подрядчиком, указанном в п.2.3.1 настоящего договора.

3. Обязанности Заказчика

3.1. Обеспечить Подрядчику доступ на строительную площадку, указанную в п. 1.1. договора, в течение всего срока действия настоящего договора.

3.2. Принять выполненные Подрядчиком работы по Акту сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с условиями настоящего договора.

3.3. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством проведения работ на строительной площадке в течение всего срока действия настоящего договора.

3.4. Выполнить в полном объеме иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором.

4. Обязанности Подрядчика:

4.1. Выполнить все работы качественно и в срок, установленный настоящим договором, в соответствии с, действующими строительными нормами и правилами.

4.2. Своевременно обеспечить Строительную площадку необходимыми строительными материалами, оборудованием, изделиями, конструкциями, комплектующими изделиями, строительной техникой.

4.3. Соблюдать при выполнении работ по договору на строительной площадке правила пожарной безопасности, техники безопасности.

4.4. Своевременно и полностью устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока выполненных работ. Гарантия на монтаж забора составляет 1(один) год, со дня окончания работ.

4.5. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

· возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

· иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.

5. Сдача-приемка работ

5.1. При завершении выполнения всех Работ по настоящему договору Подрядчик представляет Заказчику Акт сдачи-приемки выполненных работ.

5.2. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных Подрядчиком работ, Стороны составляют двухсторонний Акт обнаруженных дефектов с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих обязательств в соответствии с нормами действующего законодательства РФ.

6.2. При нарушении Подрядчиком своих обязательств по договору он уплачивает Заказчику следующую неустойку:

Читать дальше:  Вынужденный прогул в табеле учета рабочего времени

6.2.1. За несвоевременное окончание выполнения Работ по вине Подрядчика – в виде пени в размере 0,1 % от общей стоимости Работ по договору за каждый день просрочки.

6.3. Уплата штрафов, пени и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от надлежащего выполнения возложенных на них обязательств.

7. Срок действия, условия внесения изменений в договор

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до фактического исполнения Сторонами всех своих обязательств, вытекающих из Договора, в том числе завершения взаиморасчетов.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор направляет другой Стороне письменное извещение за 10 (Десять) дней до момента расторжения настоящего договора.

7.4. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика и Подрядчика или по решению одной Сторон выплата суммы, причитающейся Заказчику или Подрядчику, должна быть произведена в течение 15 (пятнадцать) календарных дней с даты оформления протокола взаимной задолженности (Акта сверки).

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Сторона, не исполнившая или исполнившая ненадлежащим образом свое обязательство по настоящему Договору, не несет ответственности, если такое исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.

8.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: стихийные бедствия, такие как землетрясение, наводнение; обстоятельства общественной жизни, такие как военные действия, эпидемии, забастовки; запретительные меры государственных органов, такие как объявление карантина, запрещение перевозок, запрет торговли в порядке международных санкций.

8.3. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана в течение пяти дней в письменной форме информировать другую сторону об их наступлении с приложением соответствующей справки из торгово-промышленной палаты РФ или иных документов, если обстоятельства непреодолимой силы, на которые ссылается сторона не общеизвестны. Информация должна содержать данные о характере обстоятельств, а также оценку их влияния на исполнение стороной своих обязательств по настоящему Договору.

8.4. Если обстоятельства непреодолимой силы длятся более двух месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону.

9. Порядок разрешения споров

9.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по настоящему договору, стороны будут стремиться разрешить путем переговоров.

9.2. В случае, если указанные споры и разногласия не смогут быть решены путем переговоров, они подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с действующим законодательством РФ.

10.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме путем подписания дополнительного соглашению к настоящему договору.

10.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются нормами действующего законодательства РФ.

10.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

11. Реквизиты и подписи сторон.

Св-во сер.52 № 000 ___ _______________________

Выдано 02.04.2012г __________________________

р-на г. Н.Новгорода ___________________________

Адрес: г. Н.Новгород ____________________________

Ул. Суздальская «рынок Карповский» ____________________________

Павильон 15/3 тел.-17-72; 413-40-68

________________________(Симонов А. Н) ___________________________

Договор о строительстве забора №12
Ипатов Павел Алексеевич, именуемый в дальнейшем исполнитель, с одной стороны
и _____________________________________________________________________
, именуемый в дальнейшем заказчик с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем.
Предмет договора.
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению работ по строительству забора согласно техническим характеристикам, с правом досрочного завершения работ.
Место установки забора Калужская область Жуковский (Малоярославецкий или Боровский) район участок № 28 по линии между участками и ремонту лицевой части забора длиной 42 м.
1.2. Сроки выполнения работ: начало работ май 2016 года, окончание работ май-июнь 2016 года.
Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: в связи с геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами.
2. Обязанности сторон.
2.1. Обязанности Заказчика.
2.1.1. Заказчик вносит предоплату на покупку и доставку заранее оговоренного количества материалов.
В день окончания работ по строительству забора Заказчик обязан принять выполненную исполнителем работу и своевременно оплатить её согласно настоящему договору.
2.1.2. В обязанности заказчика входит предоставление исполнителю возможности пользоваться электрической сетью, а в случае невозможности оплатить до начала работ использование генератора из расчета 300 рублей в день. Число дней изготовления забора определяется делением длинны забота на десять.
2.1.3. В обязанности заказчика не входит предоставление исполнителю инструментов и приспособлений требующихся для выполнения обязательств по строительству данного забора, за исключением случаев, когда исполнитель до начала работ не мог знать о необходимости использования такого оборудования или инструментов.

Читать дальше:  Как провести хронометраж рабочего времени пример

2.2 Обязанности исполнителя.
2.2.1. Исполнитель обязан доставить и разгрузить на объекте материалы для строительства забора и сопутствующие материалы заказанные заказчиком.
2.2.2. Своевременно и качественно выполнять предусмотренные настоящим договором работы.
2.2.3. Вовремя извещать Заказчика об обстоятельствах препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему договору.
3. Качество работ.
3.1. Окраска столбов и прожилин производится в два слоя краской три в одном серого цвета.
3.2. Крепление прожилин к столбам осуществляется посредством саморезов с пресс-шайбой и дублируется в обязательном порядке сварочными швами.
3.3. Крепление профлиста к прожилинам осуществляется с помощью саморезов с пресс-шайбой серого цвета или оцинкованных.
3.4. Кладка кирпичных столбов ведется до высоты и из кирпича описанных в техническом приложении. Внутри кирпичной кладки располагаются профилированные трубы размером 40 на 60 миллиметров к которым приварены полосы выступающие за край кладки на 5-7 сантиметров для дальнейшего крепления к ним с помощью сварки прожилин забора.
3.5. Фундамент для забора армированный, залит бетоном (на выбор исполнителя — изготовленный на месте или купленный и доставленный со специализированных предприятий). Глубина залегания фундамента и ширина, а также высота над поверхностью земли указываются в приложении.

4. Форс-мажорные обстоятельства.
В форс-мажорные обстоятельства, при которых завершается или откладывается строительство забора, кроме общепринятых входят:
погодные — дожди и снегопады, температура ниже + 4 градусов Цельсия;
геологические — крупнообломочные породы, валуны размерами свыше 80 см, гранитные, базальтовые, доломитовые или известковые плиты.

Убедительная просьба в целях безопасности не подходить ближе двух метров с ямам для установки столбов забора, а также к местам проведения сварочных работ. Не допускает отвлекать исполнителя разговорами и вопросами,
не относящимися к процессу оплаты работ.

Дополнительные условия.
Все изменения дополнения к договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
Гарантия сроком на 12 месяцев соблюдается при выполнении заказчиком всех условий настоящего договора и требований приложений.

Читать дальше:  Как зарегистрироваться на госуслугах через телефон

5. Порядок расчетов.
Стоимость забора исчисляется исходя из его общей длины, необходимости демонтажа старых ограждений, ремонта уже установленных элементов забора и обязательно указывается в настоящем Договоре.

Исполнитель получает аванс в размере не менее 60% от общей стоимости забора ( но не менее полной стоимости материалов для забора, их доставки к месту строительства плюс 3500 рублей для расходов по ведению строительных работ) для осуществления закупки и доставки материалов, а также для осуществления деятельности по строительству.
Сумма обязательная к уплате за весь забор 88 260 рублей.
Оплата может быть произведена на пластиковую карточку Сбербанка № 4*** 2200 **** 42*4. Все денежные перечисления от _____________________________ должны рассматриваться как часть оплаты работ по строительству забора или покупки материалов для него.
6. Дополнительные работы не указанные в договоре или в приложении к договору выполняются по согласованным сторонами ценам и оплачиваются в полном объеме в день их выполнения.
—————————————————————————————————————————————
Исполнитель индивидуальный предприниматель Ипатов Павел Алексеевич.

Адрес: Калужская область, Боровский район деревня Лапшинка улица Шуваловых дом 75.
Телефон 8 (910) 591-93-63.

Приложение к договору о строительстве забора из профлиста.

Технические характеристики забора (въездной группы)
Приложение является неотъемлемой частью договора и не рассматривается в отрыве от него.
Металлические столбы из профилированной трубы размером 60 мм Х 40 мм длиной не менее 3 метров устанавливаются на расстоянии друг от друга не более 3 метров и заглубляются в грунт на глубину около 120 см.
Всего столбов 18 штук.
Столбы устанавливаются в ямы глубиной не менее 70 см, которые в последствии заполняются гравием или мелким щебнем и трамбуются (или бетонируются).
Прожилины две штуки из профилированной трубы 40 мм Х 20 мм крепятся на саморез с пресс-шайбой и дополнительно привариваются к столбам.

Профлист крепится к прожилинам со стороны обращенной к дому заказчика серой стороной на минимум 8 саморезов с пресс-шайбой. Прожилины оказываются за листами.
Ремонт лицевой части выполняется также как и строительство нового забора, но с использованием ранее примененных материалов, если те не потеряли своего товарного вида и соответствуют ранее указанным характеристикам.

Длина нового забора 52 метра.
Длина ремонтируемого забора 12 метров.

Стоимость нового забора 92 560 рублей.
Стоимость ремонта старого забора 4000 рублей.

Изготовление и установка калитки шириной 1 метр на участке забора из сетки рабицы осуществляется одновременно с работами по строительству забора.
Цена калитки на каркасе из профилированной трубы 40мм Х 20 мм составляет 3600 рублей.
Калитка снабжена проушинами для навесного замка с внешней стороны и ручками с обеих сторон.
——————————————————————————————————————————————

Общие затраты заказчика составляют 96560 рублей.

Аванс 65000 рублей получен и получение заверено печатью и подписью Исполнителя.

—————————————————————————————————————————————————————-
Договор о строительстве забора составлен в двух экземплярах и вступает в силу в момент подписания, с учетом пункта о перечислении денег с помощью карты Сбербанка (смотрите выше).

Скачать все автоматизированные шаблоны с программами автоматического составления документов

***
Шаблон документа доступен для загрузки по вышеуказанной ссылке или в библиотеках автоматических шаблонов, включенных в дистибутивы программ БЛИЦ Договор/Blitz Document.

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock detector