Договор оказания услуг строительной техникой образец

возмездного оказания услуг строительной техникой

г. Иркутск «__» _____________ 2017 г.

__________________, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, в лице ______________, действующего на основании ___________, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ИРКУТ» ( «ИРКУТ»), именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, , действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

1.1. В соответствии с настоящим Договором ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательство оказывать ЗАКАЗЧИКУ услуги по предоставлению строительной техники для выполнения строительно-монтажных работ на объектах ЗАКАЗЧИКА, а также оказывать услуги по управлению и технической эксплуатации данной техники.

1.2. ЗАКАЗЧИК обязуется принимать строительную технику и оказываемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ услуги и оплачивать ИСПОЛНИТЕЛЮ определённую настоящим Договором цену.

1.3. Наименование (тип, модель), количество строительной техники и объекты, на которых предполагается её использовать, определяются в заявках и приложениях к настоящему Договору, которые являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

2. ПОРЯДОК ПРИЕМА ЗАЯВОК.

УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

2.1. Услуги выполняются ИСПОЛНИТЕЛЕМ на основании принятых к исполнению заявок, подаваемых ЗАКАЗЧИКОМ в письменном виде, факсимильным сообщением по телефону, либо по E-mail. ЗАКАЗЧИК подает заявку не позднее 20 часов до предполагаемого времени начала работ.

2.2. Получив заявку, ИСПОЛНИТЕЛЬ в срок не позднее 12 часов до предполагаемого времени начала работ обязан сообщить ЗАКАЗЧИКУ о приеме ее к исполнению или представить ЗАКАЗЧИКУ свои предложения.

2.3. Заявка может быть отклонена ИСПОЛНИТЕЛЕМ и, соответственно, не исполняться в следующих случаях:

2.3.1. Заявка подана с нарушением сроков, установленных п. 2.1. настоящего Договора;

2.3.2. В заявке указаны механизмы, которыми ИСПОЛНИТЕЛЬ не располагает и не может заменить их другими;

2.3.3. Отсутствует фронт для оказания услуг;

2.3.4. Оказание услуг на условиях, указанных ЗАКАЗЧИКОМ, грозит возможностью причинения вреда людям, имуществу государства, третьих лиц, утратой или повреждением механизма, другими неблагоприятными последствиями.

2.5. Если ЗАКАЗЧИК в заявке не указал характеристики строительных механизмов, необходимых для оказания услуг, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе принять данную заявку к исполнению и самостоятельно определить способ оказания услуг.

2.6. Оказанием услуг в пределах поданной заявки руководит ответственный представитель ЗАКАЗЧИКА.

2.7. Стороны обеспечивают полное исполнение строительных норм и правил СНиП, правил техники безопасности, производственной санитарии согласно действующему законодательству РФ.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.

3.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется:

3.1.1. Обеспечивать надлежащее состояние предоставляемой строительной техники в течение всего периода выполнения работ.

3.1.2. Своевременно устранять неисправности строительной техники, а в случае невозможности устранения неисправностей на месте – производить замену строительной техники в срок не позднее 48 часов с момента получения извещения от ЗАКАЗЧИКА, за исключением случаев, когда неисправности, повлекшие за собой невозможность использования строительной техники, возникли по вине ЗАКАЗЧИКА.

3.1.3. Для надлежащей эксплуатации строительной техники укомплектовывать её персоналом, обладающим необходимыми знаниями и квалификацией для управления и технического обслуживания.

3.1.4. Обеспечивать безопасную эксплуатацию строительной техники в соответствии с нормами и требованиями технической документации производителя.

3.1.5. Нести расходы на оплату ГСМ, текущий и капитальный ремонт строительной техники.

3.1.6. Представлять ЗАКАЗЧИКУ надлежащим образом оформленные акты приемки оказанных услуг.

3.1.7. В случае получения от Заказчика указаний, которые не могут быть выполнены при соблюдении условий эксплуатации техники, сообщить об этом Заказчику.

3.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе:

3.2.1. Запрашивать и получать от ЗАКАЗЧИКА четкие и конкретные указания относительно предмета договора, необходимые для надлежащего исполнения принятых на себя обязательств.

3.2.2. Требовать от ЗАКАЗЧИКА оплаты своих услуг в размере, определенном настоящим договором.
3.2.3.В случае не оплаты стоимости услуг ЗАКАЗЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЬ оставляет за собой право остановить работу техники предупредив об этом ЗАКАЗЧИКА за 24 часа.

3.3. ЗАКАЗЧИК обязуется:

3.3.1. Давать ИСПОЛНИТЕЛЮ четкие и конкретные указания по вопросам выполнения строительно-монтажных работ требований противопожарной и производственной безопасности, а также по иным существенным условиям, необходимым для надлежащего исполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ принятых на себя обязательств.

3.3.2. Обеспечить сохранность строительной техники от повреждения работниками Заказчика в течение всего периода её нахождения в пользовании ЗАКАЗЧИКА; не передавать строительную технику третьим лицам.

3.3.4. Нести ответственность за ущерб, причинённый ИСПОЛНИТЕЛЮ и/или третьим лицам при эксплуатации строительной техники в результате исполнения указаний ЗАКАЗЧИКА по вопросам выполнения строительно-монтажных работ, при отсутствии вины Исполнителя и/или его работников, управляющих техникой, в наступлении ущерба и при наличии обстоятельств причинения ущерба, ответственность за которые несёт Заказчик.

3.3.5. Оплатить услуги ИСПОЛНИТЕЛЯ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

4.1. Стоимость услуг, предусмотренных настоящим договором, складывается из стоимости услуг, оказанных по заявкам Заказчика, и определяется в размере не более 250 000 (двухсот пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС 18% — 38 135 (тридцать восемь тысяч сто тридцать пять) рублей 59 копеек.

С каждым актом приёмки оказанных услуг Исполнитель обязан предоставить счёт-фактуру или универсальный передаточный документ (УПД), оформленные надлежащим образом.

При выявлении несоответствия счета-фактуры или универсального передаточного документа действующему законодательству Заказчик вправе предъявить требование об их устранении. Исполнитель обязан устранить все несоответствия в течение 5 рабочих дней от даты получения письменного требования Заказчика. В случае неустранения Заказчик вправе предъявить Исполнителю штраф в размене суммы НДС, указанном в дефектном счете-фактуре или УПД.

Читать дальше:  Как подтвердить право собственности на оборудование

4.2. Оплата стоимости услуг, предусмотренных настоящим договором, осуществляется ЗАКАЗЧИКОМ путем перечисления денежных средств на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в течение 28 (двадцати восьми) календарных дней с даты приёмки услуг.

4.3 Услуги считаются оказанными после подписания ЗАКАЗЧИКОМ или его уполномоченным представителем Акта приёмки оказанных услуг.

4.4 Акт приёмки оказанных услуг подписывается ЗАКАЗЧИКОМ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения документов от ИСПОЛНИТЕЛЯ. В случае просрочки ЗАКАЗЧИКОМ подписания акта оказания услуг свыше 5 (пяти) рабочих дней без объяснения причин и не предоставления письменной претензии, акт оказания услуг считается оформленным.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего договора стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

5.2. ЗАКАЗЧИК обязуется возместить в полном объеме вред, причинённый при эксплуатации строительной техники ИСПОЛНИТЕЛЮ и/или третьим лицам, в случае если указанный вред был причинён в результате исполнения обязательных для работников ИСПОЛНИТЕЛЯ указаний и распоряжений представителей ЗАКАЗЧИКА по вопросам выполнения строительно-монтажных, погрузочно-разгрузочных и землеройных работ. При этом учитывается, что Заказчик не несёт ответственность за правильность эксплуатации техники вследствие того, что услуги по управлению оказывает Исполнитель.

Исполнитель обязуется возместить в полном объёме вред, причинённый при эксплуатации строительной техники Заказчику и/или третьим лицам, в случае, если такой вред был причинён вследствие неверной эксплуатации, неквалифицированного управления техникой работниками Исполнителя, несоблюдения указаний Заказчика либо выполнения работ без указания Заказчика.

5.3. В случае невыполнения ИСПОЛНИТЕЛЕМ своих обязательств по срокам оказания услуг ЗАКАЗЧИК имеет право потребовать от ИСПОЛНИТЕЛЯ оплаты пени в размере 0,1 % от стоимости не своевременно оказанных услуг согласно договорным тарифам, определенным в Протоколе договорной цены. 5.4. Все споры и иные разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

5.5. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров между сторонами, споры подлежат рассмотрению в порядке установленном действующим законодательством Российской Федерации в арбитражном суде по месту нахождения истца.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.

6.1 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, при этом истечение срока действия договора не освобождает стороны от выполнения взятых на себя обязательств. Если за 1 месяц до окончания срока договора, предусмотренного настоящим пунктом, ни одна из сторон не заявит о его расторжении, договор считается пролонгированным на следующий календарный год.

6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору признаются действительными, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.

6.3. По требованию одной из Сторон договор может быть изменен или расторгнут в случаях:

— при систематическом нарушении обязательств по договору другой Стороной, с письменным предупреждением виновной Стороны не менее чем за 30 дней;

— систематического нарушения ИСПОЛНИТЕЛЕМ сроков выполнения услуг, влекущего увеличения срока строительства более чем на 20 дней;

— несоблюдение ИСПОЛНИТЕЛЕМ требований по качеству услуг, если исправление некачественно выполненных услуг влечет задержку строительства более чем на 20 дней;

— в иных случаях, предусмотренных Гражданским Кодексом Российской Федерации

6.4. Требование об изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только:

— после получения отказа другой стороны на предложения изменить или расторгнуть договор;

— неполучение ответа в сроки, указанные в предложении, а при его отсутствии в 30-ти дневный срок.

6.5. При расторжении договора по совместному решению Сторон, ЗАКАЗЧИК оплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ стоимость всех выполненных услуг.

7. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений, действия внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, то есть землетрясения, наводнение и т. д., военных действий, и т. п., возникших после заключения договоров результате событий, которые Стороны не могут предвидеть и предотвратить различными мерами и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.

7.2. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы сроки выполнения обязательств продлеваются на время, в течении которого действуют эти обстоятельства. Если срок их действия превышает два месяца, любая из сторон вправе отказаться от дальнейшего выполнения обязательств, при этом ни одна из сторон не может требовать возмещения убытков, причиненных прекращением договора.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по договору, обязана не позднее 5 дней сообщить другой стороне в письменной форме (любыми средствами связи) о наступлении, предполагаемом сроке действия, прекращении действия указанных обстоятельств.

7.4. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на указанное выше обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. ЗАКАЗЧИК и ИСПОЛНИТЕЛЬ по требованию любой из сторон производят сверку взаиморасчетов за предоставленные услуги, акты сверки оформляются в течение 3-х дней.

Читать дальше:  Договор аренды оборудования в казахстане образец

8.2 Ответственные лица сторон вправе решать спорные, технические и другие вопросы, возникающие в процессе производства работ, а также осуществлять контроль работ, подписывать соответствующие документы (рапорта, путевые листы).

8.3 ЗАКАЗЧИК предоставляет Заявку на работу автотранспорта и механизмов не позднее 16:00 часов дня, предшествующего дню работы.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Все предшествующие переговоры, соглашения и переписка сторон, противоречащие условиям настоящего договора, утрачивают силу и не могут использоваться сторонами в качестве доказательства в случае спора и для толкования текста договора.

9.2. Недействительность какого-либо условия настоящего договора не влечет за собой недействительность прочих его условий.

9.3 Настоящий договор заключен в г. Иркутске, составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.4. В случае изменения реквизитов стороны обязуются известить об этом другую сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней.

10. АДРЕСА И ДАННЫЕ СТОРОН.

Адрес: 664020, г. Иркутск, ул.

ИНН: 3810035857 КПП: 381001001

Что это

Договор на оказание услуг спецтехники – документ, предусматривающий предоставления ряда транспортных услуг или работ, для выполнения которых требуется спец.техника.

Как и для чего использовать

Соглашение предусматривает выполнение определенного действия с участием специальной техники, которое производится в указанный срок. Необходимо прописать данные юридического или физического лица, которое будет оказывать услугу. Стоит внимательно изучить цель всего мероприятия. При составлении особое внимание уделяется пункту с обязанностями сторон. В ней указываются условия аренды машины или оказания транспортных услуг. Для ознакомления можно найти заполненный образец.

ДОГОВОР № ___
аренды спецтехники с экипажем

г. ___________ «___»___________20__ г.

______________________________________, именуемое в дальнейшем «Организация», в лице _______________________________________, действующего на основании _______, с одной стороны, и
_________________________________________, именуемое в дальнейшем «Закзачик», в лице _______________________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Организация предоставляет Заказчику за плату во временное владение и пользование транспортное средство (спецтехнику) с экипажем для осуществления работ: ______________________________________ на объектах Заказчика по адресу:_________________.
1.2. Спецтехника предоставляется Заказчику по заявкам, вид и стоимость предоставляемой спецтехники определяется согласно прайс-листу и указывается в приложении-заявке, являющейся неотъемлемой частью Договора.

2. Обязательства сторон
2.1. Права и обязанности Арендодателя:
2.1.1. Организация обязана оказать Заказчику услуги, предусмотренные настоящим Договором, в полном объеме.
2.1.2. Организация вправе отказаться от оказания услуг, в случае если Заказчиком не будут соблюдены обязанности по настоящему договору.
2.2. Права и обязанности Заказчика:
2.2.1. Заказчик обязан оплатить стоимость по настоящему договору в срок и в размере, предусмотренными в п. 3 настоящего Договора.
2.2.2. Заказчик подает заявку на предоставление спецтехники за 1 (Одни) сутки по телефону __________________. Объем заявляемых услуг не может быть меньше минимального оплачиваемого времени, т.е. 8 часов по оказанию услуг.

3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость услуг по предоставлению спецтехники, в соответствии с видом использованной спецтехники, определяется согласно прайс-листа, с учетом НДС, за каждую единицу предоставляемой спецтехники, за рабочую смену – 8 часов.
3.2. Сроки пользования спецтехникой отражаются в приложении-заявке, подписываемой Заказчиком.
3.3. На основании данных, отражённых в приложениях-заявках по итогам месяца составляется акт, в котором указывается вид предоставленной спецтехники, общие сроки ее использования, стоимость услуг по ее предоставлению.
3.4. До 5-го числа месяца, следующего за отчетным, Организация направляет Заказчику акт и счет, которые в течение 3-х дней подписываются Заказчиком или направляется мотивированный отказ от подписи. В случае не возврата подписанного акта или не предоставления мотивированного отказа в указанный срок, услуга считается принятой и подлежит оплате согласно условий Договора.
3.5. Оплата работ производится Заказчиком в течение 3-х банковских дней после подписания акта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Организации.

4. Срок действия договора
4.1. Настоящий договор вступает в силу с даты подписания и действует до _______________ 20__ года.
4.2. Договор может быть досрочно расторгнут по инициативе Сторон при обязательном соблюдении следующего условия: направление письменного уведомления другой стороне о расторжении договора не менее чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения.
4.3. Договор считается исполненным после выполнения сторонами взаимных обязательств и урегулирования всех расчетов между Организацией и Заказчиком.

5. Ответственность сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего Договора, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
5.2. За некачественное обеспечение или обеспечение Заказчика услугами не в полном объеме Организация несет ответственность в порядке и размерах, установленных действующим законодательством.
5.3. В случае просрочки оплаты по Договору Заказчик обязан выплатить Организации по требованию неустойку в размере 0,1% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

6. Порядок разрешения споров.
6.1. Все споры и разногласия между Сторонами, которые могут возникнуть из Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров Стороны передают их на рассмотрение в суд.

7. Особые условия
7.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8. Адреса и банковские реквизиты сторон.

Приложение
к Договору № ___ от ________

Договор на оказание услуг спецтехники: правовые основы

Спецтехника — это оборудование и механизмы, используемые для решения специальных задач. Можно заключить договор на оказание услуг экскаватора, крана-манипулятора, асфальтоукладчика, снегоуборочной машины и пр. — перечень существующих видов спецтехники является весьма обширным.

Читать дальше:  Код подразделения 900 003 какому фмс принадлежит

Для этого составляется договор оказания услуг специальной техники — документ, который регулирует порядок взаимодействия ее владельца и лица, в пользу которого они оказываются. При этом, согласно п. 1 ст. 779 ГК РФ, одна сторона обязуется предоставить другой определенные услуги, которые та должна оплатить.

Договор на оказание услуг спецтехники предполагает, что экипаж (лица, которые будут управлять техникой и обслуживать ее) будет предоставлен ее владельцем, а не привлечен заказчиком самостоятельно. Это следует из правовой природы сделки: заказчик должен получить определенный результат (убранный снег, перевезенный груз), самостоятельно не осуществляя никаких действий, помимо оплаты услуг. Обязанности по поиску экипажа могут возлагаться на самого заказчика лишь в том случае, если он заключает договор аренды транспортного средства без экипажа.

Законодательные требования к договору на оказание услуг специальной техники

Заключенным, в соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ, договор признается только в том случае, если в нем содержатся все условия, имеющие статус существенных. Для договоров возмездного оказания услуг таким условием считается предмет договора — вид оказываемых услуг и конкретные действия, осуществляемые исполнителем (п. 1 ст. 779 ГК РФ).

Кроме того, целесообразно указать в договоре:

  • сроки оказания услуг, предусмотренных договором. Если услуг несколько, можно указывать свои сроки для каждой из них, а также промежуточные — для каждого этапа исполнения той или иной услуги (ст. 708, 783 ГК РФ);
  • цену услуги (ст. 709, 783 ГК РФ).

Исполнитель обязан оказать услуги заказчику лично, за исключением случаев, когда в договоре зафиксировано его право на привлечение третьих лиц к исполнению соглашения (ст. 780 ГК РФ).

Участниками договора на оказание услуг являются:

  1. Заказчик — юридическое или физическое лицо, в пользу и в интересах которого будет оказана услуга.
  2. Исполнитель — индивидуальный предприниматель или организация, принимающая на себя обязанность по оказанию определенной услуги.

Подробнее о типовом договоре оказания услуг и его отличиях от договоров подряда и субподряда можно прочитать в статье, посвященной данному вопросу.

Отличия договора оказания услуг спецтехники от договора ее предоставления в аренду

Договор оказания услуг специальной техники стоит отличать от договора предоставления ее в аренду (об аренде спецтехники мы писали в статье «Договор аренды спецтехники между юридическими лицами — образец»). Первый подразумевает выполнение определенных работ в пользу заказчика с использованием спецтехники (например, уборки снега перед частным домом силами владельца трактора), второй же предполагает, что техника будет передана заказчику, который своими силами (или с привлечением персонала владельца спецтехники) выполнит все необходимые работы.

Основные отличия договора оказания услуг спецтехники от договора аренды приведены в таблице:

Договор оказания услуг

Сторона, обслуживающая спецтехнику

При договоре аренды с экипажем — владелец; без экипажа — арендатор

Сторона, несущая ответственность за сохранность спецтехники

Владелец, если договором не установлено положение об обеспечении охраны спецтехники получателем услуг (например, если техника на ночь остается на территории заказчика)

Единица измерения продолжительности действия договора

Машино-часы, сутки, недели, месяцы и прочие стандартные временные периоды

Сутки, недели, месяцы и прочие стандартные временные периоды

Основание для использования спецтехники

Договор, акт приема-передачи

Форма, содержание, образец договора оказания услуг спецтехники с экипажем (на примере экскаватора)

Специальных требований к форме и содержанию договор оказания услуг техникой с экипажем законодатель не устанавливает. В связи с этим при подготовке соглашения стоит руководствоваться нормами гражданского законодательства, определяющими правила составления договора возмездного оказания услуг (гл. 39 ГК РФ).

Документ составляется в простой письменной форме и не требует нотариального заверения.

В тексте при этом необходимо указать:

  • наименование и номер соглашения;
  • сведения о сторонах и их статус (заказчик/исполнитель);
  • предмет договора;
  • характеристики спецтехники, которая будет использована при оказании услуг;
  • сроки оказания услуг;
  • стоимость услуг и порядок осуществления расчетов;
  • права и обязанности сторон;
  • ответственность сторон за нарушение условий соглашения;
  • порядок действий при наступлении форс-мажорных ситуаций;
  • порядок досрочного расторжения договора;
  • порядок урегулирования спорных вопросов, возникающих у сторон;
  • реквизиты и подписи сторон;
  • дату составления соглашения.

Это позволит избежать наиболее часто допускаемых при составлении договоров ошибок, например:

  • включения в текст положений, противоречащих действующим законодательным нормам;
  • использования слов и фраз, имеющих неоднозначную трактовку;
  • отсутствия конечных требований, которым должен соответствовать результат (это не позволяет оценить степень исполнения стороной, предоставляющей технику, своих обязательств).

Итак, услуги спецтехники включают в себя предоставление ее с экипажем, т. е. заказчику не нужно самостоятельно искать специалистов, которые могут работать с определенным видом техники, а также осуществлять ее техническое обслуживание. При подписании соглашения в этом случае необходимо руководствоваться положениями гл. 39 ГК РФ, устанавливающей особенности заключения договоров возмездного оказания услуг. Образец договора оказания услуг спецтехники, предложенный по ссылке в статье, можно использовать в качестве основы при составлении собственного документа, изменив его условия под конкретную ситуацию.

Еще больше материалов по теме в рубрике «Договор».

Оцените статью
Добавить комментарий

Adblock detector